搜索 咨询
我的位置:首页 > 法律常识 > 合同法 > 合同纠纷 > 买卖合同纠纷 > 最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释内容是什么

最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释内容是什么

来源:华律网整理 2021-01-29 912404 人看过
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》已于2003年3月24日由最高人民法院审判委员会第1267次会议通过。现予公布,自2003年6月1日起施行,下面就由华律网小编具体来给你介绍。

最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释内容是什么(商品房买卖通用模板    内销商品房买卖契约书通用范本     二手商品房买卖合同通用范本)

最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释

第一条本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。

第二条出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。

第三条商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请,但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当视为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。

第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。

第五条商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。

第六条当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。

当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的,从其约定,但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外。

第七条拆迁人与被拆迁人按照所有权调换形式订立拆迁补偿安置协议,明确约定拆迁人以位置、用途特定的房屋对被拆迁人予以补偿安置,如果拆迁人将该补偿安置房屋另行出卖给第三人,被拆迁人请求优先取得补偿安置房屋的,应予支持。

被拆迁人请求解除拆迁补偿安置协议的,按照本解释第八条的规定处理。

第八条具有下列情形之一的,导致商品房买卖合同目的不能实现的,无法取得房屋的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任:

(一)商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;

(二)商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人。

第九条出卖人订立商品房买卖合同时,具有下列情形之一,导致合同无效或者被撤销、解除的,买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任:

(一)故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明;

(二)故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实;

(三)故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。

第十条买受人以出卖人与第三人恶意串通,另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用,导致其无法取得房屋为由,请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的,应予支持。

第十一条对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。

房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第十二条因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

第十三条因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。

第十四条出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符,合同有约定的,按照约定处理;合同没有约定或者约定不明确的,按照以下原则处理:

(一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%),按照合同约定的价格据实结算,买受人请求解除合同的,不予支持;

(二)面积误差比绝对值超出3%,买受人请求解除合同、返还已付购房款及利息的,应予支持。买受人同意继续履行合同,房屋实际面积大于合同约定面积的,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人按照约定的价格补足,面积误差比超出3%部分的房价款由出卖人承担,所有权归买受人;房屋实际面积小于合同约定面积的,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由出卖人返还买受人,面积误差比超过3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

华律网

第十五条根据《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。

法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的,解除权消灭。

第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。

第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:

逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

第十八条由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:

(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;

(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;

(三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的,自合同订立之日起90日。

合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的,可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

第十九条商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理房屋所有权登记,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

第二十条出卖人与包销人订立商品房包销合同,约定出卖人将其开发建设的房屋交由包销人以出卖人的名义销售的,包销期满未销售的房屋,由包销人按照合同约定的包销价格购买,但当事人另有约定的除外。

第二十一条出卖人自行销售已经约定由包销人包销的房屋,包销人请求出卖人赔偿损失的,应予支持,但当事人另有约定的除外。

第二十二条对于买受人因商品房买卖合同与出卖人发生的纠纷,人民法院应当通知包销人参加诉讼;出卖人、包销人和买受人对各自的权利义务有明确约定的,按照约定的内容确定各方的诉讼地位。

第二十三条商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款,因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。

第二十四条因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除,致使商品房担保贷款合同的目的无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。

第二十五条以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的当事人一方请求确认商品房买卖合同无效或者撤销、解除合同的,如果担保权人作为有独立请求权第三人提出诉讼请求,应当与商品房担保贷款合同纠纷合并审理;未提出诉讼请求的,仅处理商品房买卖合同纠纷。担保权人就商品房担保贷款合同纠纷另行起诉的,可以与商品房买卖合同纠纷合并审理。

商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后,商品房担保贷款合同也被解除的,出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人。

第二十六条买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款,亦未与担保权人办理商品房抵押登记手续,担保权人起诉买受人,请求处分商品房买卖合同项下买受人合同权利的,应当通知出卖人参加诉讼;担保权人同时起诉出卖人时,如果出卖人为商品房担保贷款合同提供保证的,应当列为共同被告。

第二十七条买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款,但是已经取得房屋权属证书并与担保权人办理了商品房抵押登记手续,抵押权人请求买受人偿还贷款或者就抵押的房屋优先受偿的,不应当追加出卖人为当事人,但出卖人提供保证的除外。

第二十八条本解释自2003年6月1日起施行。

《中华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,本解释公布施行后尚在一审、二审阶段的,适用本解释。

《中华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,在本解释公布施行前已经终审,当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的,不适用本解释。

《中华人民共和国城市房地产管理法》施行前发生的商品房买卖行为,适用当时的法律、法规和《最高人民法院〈关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答〉》。

以上就是华律网小编对于相关问题的回答,希望对你有帮助,如仍有疑问,可以在线咨询华律网专业律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。【投诉通道】

延伸阅读:
商品房定义是什么,商品房的主要分类有哪些
什么是商品房,商品房主要分类有哪些
商品房可以退房的情形有哪些,商品房退房流程是什么
引用法条:
[1]最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件的司法解释》
特邀律师:
祝辉良律师 18911970802

祝辉良律师,执业十五年,代理案件近千件,尤其擅长婚姻家事、离婚、遗产继承、合同房产等领域案件。祝辉良律师毕业于北京大学,北京市盈科律师事务所高级合伙人,北京电视台律师帮帮忙栏目律师,在盈科律所多年被评为优秀律师,所办理的案件曾在北京电视台报道。详细>>

在线咨询
  • 民法典房产在房产局备案后是否可买卖

    2021-03-05175 人看过

    房屋是属于不动产,而在现实生活中,房屋买卖是非常普遍的行为,买卖房屋需要满足一定的条件。买卖房屋时要签订房屋买卖合同的,那么民法典房产在房产局备案后可不可买卖?华律网小编整理相关知识,希望对大家有帮助。

  • 民法典中买卖合同纠纷超多久不受理

    2021-03-04174 人看过

    在当前社会中,合同签订行为是较为常见的,而因为合同签订引发的纠纷也是较为常见的,可以依法诉讼。在我国新颁布的民法典中规定了,买卖合同纠纷超多久不受理?下面让我们一起来看看由华律网小编为大家进行的相应的解答吧。

  • 销售合同内容

    2021-03-0330620 人看过

    华律网小编签订销售合同是营销员在营销活动中常见的一项法律活动。一份销售合同签订得好坏,不仅关系到营销员的个人经济利益同时牵连到企业的经济效益。所以,合同的签订一定要慎之又

  • 某商贸中心对某中心 刘某的买卖合同纠纷案的民事裁定书

    2021-03-0323473 人看过

    华律网小编某商贸中心对某中心、刘某的买卖合同纠纷案的民事裁定书 北京市第一中级人民法院 民事裁定书 (2008)一中民终字第17129号 上诉人(原审原告)某某巍阳惠英商

  • 房产买卖和赠与,哪个更划算

    2021-03-0337406 人看过

    华律网小编在房产买卖中,令人头疼是不仅仅是其高昂的价格,还有一笔不菲的税费,虽然买卖双方可以约定税费的承担,可是终究还是要加在双方的成本中去,因此许多人想到了赠与的方式来

  • 在我们进行房屋买卖交易的过程中,有时候会碰到一房数卖的情况。在这种复杂的法律关系当中,我们往往与其他买受人同时要求房屋的所有权,自己的权益很难得到保障。那么在一房数卖时,买受人的权利顺序是什么呢?华律网的小编接下来为您解答这一相关问题。

  • 在现实社会我们知道很多时候双方在进行交易过程中作为卖方应该承担及时交付货物,还有就是商品的质量问题也要有保证。而且作为买受人也是是具有一定的义务的,那么作为买受人的检验义务有什么呢?下面由华律网小编为读者进行的解答。

  • 现实社会中很多时候人们在进行交易的时候都是要签订买卖合同,这个买卖合同是很重要的,一旦签署之后就具有一定的法律效力的,但是很多人对于合同方面不是很懂。那么关于民法典的买卖合同是什么意思呢?下面由华律网小编为读者进行的解答。

  • 依据我国相关法律的规定,进行货物买卖的,为了保障当事人的利益,买卖双方可以签订买卖合同的,而因买卖合同产生的纠纷是比较多的,那么货品买卖合同纠纷有没有时效性?下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

  • 在签订了合同之后,买家迟迟没有补充合同所要求的材料,现在卖家要求解除合同。面对卖家提出解除合同的要求,买家觉得自己前期付出了这么多,就不想要解除,买家不想和卖家解除合同补齐材料可以吗?今天来听听华律网小编的说法。

  • 在网购中,分为在线支付和货到付款两种方式。很多人喜欢选择货到付款,这样可以在验货之后付款更加有保障,但是也会出现快递到了之后对方拒绝收取的情况。那么,快递到付,拒收需要付款吗?下面由华律网小编为大家进行相应的解答,以供大家参考学习,希望以下回答对您有所帮助。

  • 买卖合同是非常普遍的一种合同,进行买卖交易时,为了保障买卖双方的利益,当事人可以签订买卖合同。买卖合同依法成立后,具有法律效力,民法典中买卖合同的成立条件有什么?华律网小编整理相关知识,希望对大家有帮助。

你好我签劳务合同甲方没有签字,这个合同有效吗

钟成明律师55分钟前回复:

如果对方没有签名,但是你有其他证据证明双方是按照合同的内容执行的 也是可以证明这个劳务合同关系的。

定金只有收据能退吗?

冯超律师57分钟前回复:

具体要看你们的约定。

请问这个金额可以退回吗

请问你是指什么金额呢

查看更多

专职律师

范林刚律师

用心服务,精益求精

13391711388

范林刚律师

专职律师

13391711388

范林刚律师,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员,中国证券业从业资格,王牌律师网推荐律师,北京市盈科律师事务所高级合伙人、资深民事婚姻家庭、财产纠纷及商事律师。(执业证号:11101200510955101)受人之托,忠人之事是范林刚律师一贯的宗旨。范律师2002年参加第一届国家司法考试并以高分获得中华人民共和国律师(法律职业)资格。范律师曾先后在多家企业及北京市几家知名律师事务所(北京市经纬、北斗鼎铭、雄志、盈科律师事务所)执业。自2002年执业十年以来,范林刚律师代理了数百起各类民商事诉讼及仲裁案件,积累了丰富的诉讼经验。同时,范林刚律师凭借良好的专业知识能力和丰富的办案思维,在案件中为帮助当事人合法权益实现不遗余力,其职业道德及专业技能受到众多案件当事人的好评。在诉讼类案件中,范律师运用扎实的法学理论功底和出色的辩才寻找案件突破口,从而最大化的维护当事人的权益;非诉讼类案件中,范律师擅长于以专业精神和细致工作去寻找关联法律、政策,并合理运用经验及大量的人脉资源去解决项目中所出现的问题。范律师认为,诉讼与非诉讼业务是一个优秀律师应当兼顾的两个体系,没有丰富的诉讼经验,难以在非诉讼案件中举一反三,游刃有余。而没有非诉法律服务的存在,亦无法体现法律风险防控的独特价值!因为,如何有效解决委托人所关注问题,才是律师服务的价值所在!范林刚律师具备扎实的法律功底和丰富的专业经验,对各类经济合同纠纷、重大离婚财产纠纷以及重大疑难的集体劳动争议案件、遗产继承类案件的处理能力强。范律师对众多专业问题发表了大量文章和法律点评,多篇文章及论文被各大媒体及网站转载。范律师承办过多起社会影响较大的新型、重大、疑难案件。诸多案件被中央电视台、《中国经济周刊》、《经济观察报》、《民主与法制》、《上海法治报》等媒体报导和转载。范林刚律师现所在的北京市盈科律师事务所是国内知名的一流大型综合律师事务所,律师事务所办公面积8000余平米,律师人数高达500余人。律师专业水平突出,大部分律师均毕业于中国知名法学院并获得各种专业任职资格。范林刚律师作为合伙人之一,对于任何一类专业性法律服务需求皆可由范律师牵头组成或搭建律师团队提供优质法律服务。范律师热心公益事业,关注社会民生。从业以来,在中国找法网、百度知道、中顾网、110网、华律网、维权365等网站担任长年驻站律师,并在搜狐网法制经纬频道、新浪网、中国法网等担任在线咨询律师,热心并无私的解答网友提问,为与所有法律人共同构建法治社会尽忠尽职。擅长领域:诉讼类:经济合同、离婚继承、婚姻财产纠纷、重大民商事申诉上诉。非诉讼类:投融资、矿业及能源交易、企业并购、公司法律风险防控。经典案例:●代理江苏纳华机械有限公司诉北京XX进出口贸易股份公司1700万买卖服务类合同纠纷案一审胜诉;本案历时两年,先后在北京市二家区级法院及北京市第一中级人民法院开庭若干次,最终由中级人民法院终审判决胜诉,范林刚律师在代理该案过程中,合理运用现行法律,突出挖掘对方法律漏洞、深刻解析法学焦点理论,撰写了大量的答辩状、代理词、补充代理意见、质证意见、反诉答辩状等法律文书,因逻辑推理严密,法律适用恰当,最终经两审合议庭六名法官全部采纳,为当事人挽回巨额经济损失,依法保障了其财产权益。●代理米某诉张某离婚房产分割纠纷完成当事人委托胜诉;本案涉及双方婚后购置的两套房屋及婚前购置在对方名下的一套房屋(三套房屋市场价值600余万)离婚时需要分割,范律师综合运用婚姻法,物权法,新婚姻法司法解释,从最大化房产分割的角度提供代理意见并组织相关证据,最终被一审法院判决两套房屋归我方所有,只给予对方部分折价款。同时认定父母的出资房款系单方赠与,维护了一方合法权益。并在二审维持不败之地。●代理孙某(William)诉郑某涉及被继承人张某(Simon)遗产房屋法定继承纠纷最大化实现权益;本案被继承人simon与委托人william系澳籍华人夫妇,对于北京、武汉、沈阳三处所留遗产与其它继承人发生争议,本案中代理律师合理利用国际私法一般准则,且准确预估对方诉讼策略,运用证据规则解除对方严重证据威胁,最终达到遗产分割目的。实现委托人遗产中所含夫妻共同财产权益未受侵占。●代理河北张家口下花园发电厂76名职工诉大唐电力集体劳动争议共计赔偿600余万经济补偿金案庭外和解;此案经《中国经济周刊》报道,被评为《中华人民共和国劳动合同法》实施后首起多人要求同工同酬的集体诉讼案件,本案由范林刚律师与罗春利律师共同努力,最终迫使用人单位回归法律轨道,与职工达成合解支付补偿款,保障了76名维权劳动者的合法劳动权益!●代理顾某诉王某离婚后价值300万公司股权分割及500万价值房产分割案达到诉讼目的;此案经律师先期介入调解、调查取证,掌握切实证据,运用现行婚姻法各项原则规定及解释精神,合理推导并遵循法理,法院最终采纳律师代理意见,对婚前一方财产婚后共同增值房产等权益得已完全保护。对婚后一方投资设立的公司股权进行了分割转让,另一方得到股权价值款项。同时让双方化干戈为玉帛平和分手,为将来共同抚养教育孩子打下良好根基。●代理张某诉北京某国际学校教育合同纠纷案胜诉;此案北京某国际教育学校以霸王合同迫使学生家长提前支付未发生的下一学年教育费数万元,经范林刚律师代理最终由法院认定合同无法实际履行应当解除,并依法退还教育费用。●代理四川某民营加油联合企业就诉中国石化5000万股权转让纠纷案在最高人民法院申诉提供法律意见;此案由于对方是大型国企,民营小企业面对强权难以对抗,后经范林刚律师指点,提出关键法律问题并撰写代理意见,最终得以在最高人民法院申诉成功。●代理于某、冯某诉北京市工商局具体行政行为违法行政诉讼案;一张丢失的身份证何以会成为一个公司的法人代表证明,一个普通公民对话工商行政管理部门,就其未尽职核查身份变更法人代表,最终因此而导致公司债务由法人代表代偿造成公民财产损失,范林刚律师代理其起诉要求撤销工商部门具体行政行为并要求承担国家赔偿责任。●代理湖南省电力企业146名职工诉国家电网湖南省电力公司劳动争议案;本案是《劳动合同法》实施后又一起重大的集体劳动争议维权案件,经《经济观察报》等多家媒体报道,影响广大,众多国家电网下辖公司纷纷研究劳动关系调整策略,范林刚律师对于本案的代理促进了国家电力部门在新形势下劳动用工制度的改革,范林刚律师在代理此案过程中对于劳动者多年与企业形成的事实劳动关系于法于理进行了大量的辩论和研究,切实站在保护劳动者以及促进劳资关系稳定的角度维护众多职工权益!●代理郜某诉张某离婚纠纷案达到诉讼目的;本案代理过程中,范林刚律师合理运用婚姻家庭法律,从法律层面上调解双方离婚后财产纠纷,最终能够以平和心态对待财产分割和子女抚养问题,在法院的主持下双方调解结案,以保障离婚双方对将来孩子的抚养上能够平心静气的为教育孩子健康成长作更多努力。●代理北京云海股份有限公司股东权利纠纷案获得赔偿;公司股东权利由于分配不当,部分股东权益遭受侵害,范律师介入后提起商事股东分红和公司解散之诉,合法维护了当事人的财产权益。●代理四川中核建中核燃料元件有限公司91名职工诉企业劳动争议纠纷案;此案目前仍在进一步代理中,部分职工已经与企业达成调解,获得应有补偿。部分职工要求以法律公断是非,不满于当地劳动争议仲裁部门及个别法院的不当裁判,已经向四川省高级人民法院申诉获得再审。此案经《法律与生活》及多个媒体发文报道。●代理李某诉张某拆迁停产停业综合补助赔偿纠纷案二审反败为胜;●代理北京海X有限公司诉华X国际连锁经营合同纠纷案胜诉;●代理方某诉北京三里屯X国际商场租赁合同纠纷案一审胜诉;●代理刘某某涉嫌抢劫罪案担任辩护律师;●代理某故意伤害案被害人代理律师促使犯罪嫌疑人获刑;●代理王某诉北京X艺术有限公司借贷合同纠纷案;●代理北京X商务咨询有限公司诉XX股份上市公司服务合同纠纷案;…………………发表论文:《遗产继承案中遗产房屋的分割要点及诉讼策略》《浅议企业中和谐、合法劳动用工制度的构建》《涉外离婚诉讼的几点注意事项》《离婚的三种方法》《写作离婚协议书应注意的问题》《论网络著作权的法律保护》《论有限责任公司股东权利救济》《离婚协议书法律效力及制作要领》《<<>劳动合同法>应明确企业使用“逆向派遣”应承担法律责任》《劳务输出真的无法可依吗》《离婚律师法律服务流程》《浅议证券内幕交易犯罪兼点评汪建中案》《员工离职的十八种方法及个人法律应对》《律师的作用及法律服务的价值》《安乐死,“爱与仁慈”的极致?!》《北京离婚律师谈离婚律师业务的新发展》《从邓玉娇案看舆论与法律的融合交锋》《北京宋庄小产权房法律纠纷浅析》《明星脸、动画片对肖像权的思考》《杜双华离婚案之我见》…………………多年的执业生涯,让律师能深切体会到当事人的权益在遭受侵犯时的愤怒与迷茫,当您四处碰壁时,本律师愿持法律之剑为您排忧解难;您的企业经营中或许正在遭遇法律困惑;您的合法财产可能正受到侵占、人身健康正受到侵犯、精神正遭受折磨!您可以选择在网站上留言或通过以下方式与律师取得联系。此外,因本人工作较忙,网上留言咨询一般回答较精简,适用于一般不急于解决的法律问题。如急于解决或急于寻求更全面专业的律师咨询服务,请与律师电话预约当面咨询。地址:北京市朝阳区东四环中路76号大成国际中心C座6层北京市盈科律师事务所(东四环百子湾桥东南侧)驾车路线:东四环主路提前进入辅路后到百子湾桥下东南角即是大成国际中心。

民法典赠与合同集合大全

赠与,一般都是指是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人。但在赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。那大家是否了解赠与合同的法律规...详细>

查看更多 查看更多
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复
七彩城app